Договор оказания услуг электрика образец

Договор оказания услуг электрика образец

Договор оказания услуг электрика образец

Исполнитель безвозмездно (за свой счет) устраняет все неисправности в работе электрооборудования объекта, которые возникли по вине Исполнителя.7.4.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера – форс-мажора, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.7.5.

Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.7.6.

Важно

По истечении срока действия Договора он может быть продлен автоматически на следующие 365 (триста шестьдесят пять) дней, при условии, если до окончания срока договора одна из сторон не заявит о своем отказе в продлении срока действия договора.4.4.

Окончание срока действия Договора, либо его расторжение влечет за собой прекращение действия настоящего Договора, но не освобождает Стороны от ответственности за нарушения, если таковые имели место в период действия Договора. 5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ СДАЧИ РАБОТ 5.1.

Исполнитель производит ежемесячное техническое обслуживание электрооборудования в соответствии с Перечнем ежемесячных услуг (Приложение №1 настоящего договора) в срок не позднее 15 (пятнадцатого) числа каждого месяца, начиная с месяца, следующего за месяцем подписания акта передачи электрооборудования на обслуживание.5.2.

Осуществлять иные действия, необходимые для оказания Исполнителем услуг по настоящему Договору.6.1.13.

В случае соглашения Сторон до начала оказания услуг Исполнителем в полном объеме оплатить выполнение монтажных и иных работ, осуществляемых в отношении передаваемого на обслуживание электрооборудования, для приведения его в исправное состояние.6.1.14.

Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.6.2.
Исполнитель обязуется:6.2.1. Назначить ответственное лицо для оперативного взаимодействия с Заказчиком в рамках реализации настоящего Договора.6.2.2.

Выполнять все работы по обслуживанию электроустановок объекта согласно требованиям действующих «Правил установки электроприборов» (ПУЭ).6.2.3. Уведомлять Заказчика о необходимости отключения электропитания электрооборудования до начала работ.6.2.4.

Договор подряда с электриком образец бланк

А также отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг.

В части о цене договора и порядке расчётов указывается полная стоимость всех работ и в каком порядке происходит оплата, то есть, каков размер аванса и какая часть оплачивается после подписания акта приёмки-сдачи оказанных услуг.

Здесь же оговаривается то, что в цену не входит стоимость электротехнических материалов и что оплата осуществляется путём наличного расчёта.

Услуги по электрике

Для обмена документацией стороны используют следующие адреса электронной связи:— со стороны Исполнителя: [email protected]— со стороны Заказчика: .9.3.

В случае изменения организационно-правовой формы, юридического адреса или платежных реквизитов сторон, последние обязаны в 10-дневный срок со дня, следующего за днем такого изменения, письменно уведомить об этом друг друга.

Риск неблагоприятных последствий, вытекающих из несвоевременного извещения, несет сторона, не известившая другую сторону.9.4.

Настоящий Договор подписывается в двух экземплярах, по одному для Заказчика и Исполнителя, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Стороны в знак согласия с положениями настоящего Договора ставят под каждой из его страниц свои подписи, заверив своими фирменными печатями. 10.

Договор подряда на электромонтажные работы

Прием работ по договору подряда с электриком После выполнения работ электриком оформляется еще одно приложение к договору – акт выполненных работ.

При условии, что работы выполнялись в строгом соответствии с техническим заданием, акт выполненных работ будет во многом дублировать техническое задание, указывая при этом на сроки выполнения отдельных этапов работы или всей работы в целом. Составление акта является завершающей стадией оформления договора подряда с электриком.

После подписания акта производится полный расчет за проделанную работу, и договор считается полностью исполненным. Ниже расположен типовой бланк и образец договора подряда с электриком вариант которого можно скачать бесплатно.

400 bad request

Результаты визуальных осмотров технического состояния электрооборудования и проведенных ремонтов заносятся в «Журнал дефектов и неполадок электрооборудования» (п. 1.8.9 ПТЭЭП)5.3.

Дополнительные услуги и/или работы оказываются и выполняются Исполнителем в соответствии с п. 2.5. настоящего Договора.5.4.

Время появления специалистов Исполнителя на объекте Заказчика для оценки, согласно п.

2.5, технической возможности оказания услуг составляет 24 часа с момента поступления

Внимание

Исполнителю от Заказчика соответствующей заявки.5.5. При наличии технической возможности Исполнитель приступает к оказанию услуг не позднее следующего дня с даты поступления заявки.5.6.

Услуги по настоящему Договору считаются оказанными при условии, что со стороны Заказчика не имеется претензий по качеству выполненных работ, осуществляемых в рамках настоящего Договора, что подтверждается актами выполненных работ.5.7.

Договор на оказание услуг электрика образец

Получать и предоставлять Исполнителю документацию, соответствующие разрешения, иные сведения и информацию, необходимые для оказания услуг по настоящему Договору.6.1.2.

Назначить ответственное лицо для оперативного взаимодействия с Подрядчиком в рамках реализации настоящего Договора. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ.6.1.3.


Соблюдать положения ПТЭЭП, правила по охране труда в отношении собственных работников, а также обеспечить им безопасные условия труда и соблюдение ими правил техники безопасности, пожарной безопасности, санитарных норм и правил.6.1.4.

Нести ответственность за ущерб, причиненный Исполнителю действиями своих работников и третьими лицами.6.1.5.

Договор возмездного оказания услуг с электриком образец

Необходимо обратиться к профессиональному электрику, но чтобы обезопасить себя от некачественного выполнения работы рекомендуется заключить с ним договор подряда. Правила составления договора подряда Договор подряда с электриком образец которого вы можете скачать на нашем сайте, является разновидностью договора подряда. Поэтому он должен отвечать следующим условиям:

  1. Договор подряда составляется в письменной форме;
  2. Договор должен содержать дату и место его составления;
  3. В договоре должны быть указаны исполнитель и заказчик работ;
  4. Обязательно указание конкретного вида работ и ее результатов, подробности могут быть прописаны в техническом задании, прилагаемом к договору;
  5. В договоре должны быть оговорены стоимость работ и сроки оплаты;
  6. Необходимо прописать также ответственность сторон, т.е.

Под электрооборудованием, в отношении которого осуществляется техническое обслуживание, стороны понимают осветительное электрооборудование, электроустановочные изделия (силовые розетки, выключатели), электрические распределительные щиты.1.3.

Под электрическими сетями, в отношении которых осуществляется техническое обслуживание, стороны понимают совокупность силовых кабельных трасс соединяющих автоматические выключатели электрических распределительных щитов с электрооборудованием.1.4.

Под дополнительными услугами и/или работами стороны понимают услуги и/или работы, не указанные в Приложении № 1 к Договору, выполняемые Исполнителем на условиях настоящего Договора по заявкам Заказчика при возникновении соответствующей необходимости.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 2.1.

Заказчика вызваны невыполнением последним своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также невыполнением рекомендаций Исполнителя по эксплуатации электроприборов;— если отказы и аварии в работе электрооборудования и возможные нарушения в электроснабжении Заказчика произошли из-за заводских дефектов оборудования;— если повреждения или аварии, произошли из-за небрежности, недостатков обслуживания или неправильной эксплуатации оборудования;— если повреждения вызваны действием обстоятельств непреодолимой силы;— если повреждения обусловлены обстоятельствами, возникшими по вине третьих лиц;— если имело место самовольное внесение Заказчиком изменений в оборудование, материалы, схему электрощита без предварительного согласования с Исполнителем.7.3. Исполнитель несет ответственность за надлежащее выполнение работ, качество и полнота которых определяется требованиями ПУЭ.

Договор на услуги электрика образец

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ИСПОЛНИТЕЛЬООО «Петербургская строительно-монтажная компания ”ЭЛЕКТРОМОНТАЖ”194044, Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр. д. 49, литер А, пом. 13-Н.

ИНН 7802718180КПП 780201001ОАО «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”ДО «Выборгский”БИК 044030790Р/с 407 028 107 700 000 01122К/с 301 018 109 000 000 00790ОГРН 1107847202650 ЗАКАЗЧИК Приложение №1 к Договору № от « » 20 г. ПЕРЕЧЕНЬ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ УСЛУГпо техническому обслуживанию внутренних сетей электроснабжения 1.

Внешний осмотр электрооборудования;2. Замена неисправных ламп, светильников, розеток, выключателей*;3. Осмотр электрических щитов;4. Сухая чистка электрических щитов;5. Осмотр кабельных линий;6. Замена неисправных автоматов*;7.

Проверка и протяжка контактов автоматических выключателей, розеток, выключателей;8. Проверка работоспособности УЗО;9. Проведение профилактических испытаний электрооборудования.10.

Источник: http://yuristrb-ufa.ru/dogovor-okazaniya-uslug-elektrika-obrazets/

Договор на оказание услуг электрика

Оплата производится в течение 3(трех) банковских дней с момента подписания сторонами ежемесячного акта сдачи приемки услуг, оказанных согласно Приложению №1 к настоящему договору на основании коммерческого счета Исполнителя.3.4.

Цена дополнительных услуг, оказываемых по настоящему Договору, определяется на основании тарифов Исполнителя, утверждаемых им один раз в год и предоставляемых Заказчику в виде прайс-листа, прилагаемого к настоящему Договору – Приложение №2.3.5.

Дополнительные услуги по настоящему Договору оплачиваются по факту завершения конкретных работ, выполненных по заявкам Заказчика, в течение 3 (трех) банковских дней со дня, следующего за днем подписания сторонами акта сдачи приемки выполненных работ, на основании коммерческого счета Исполнителя.3.6. Цена услуг, указанная в п.

Образец договора на электромонтажные работы для наружного электроснабжения

Договор оказания услуг электрика образец

пункта зависит от условий, на которых составляется соглашение.

  • Порядок сдачи и приема работ. пункта зависит от условий, на которых составляется соглашение.
  • Ответственность сторон. пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.
  • Основания и порядок расторжения соглашения. пункта зависит от условий, на которых заключается договор и действующего законодательства России.
  • Разрешение споров. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров не является для сторон обязательным. В судебном порядке споры разрешаются в соответствии с законодательством России.
  • Форс-мажор. пункта зависит от условий, на которых заключается соглашение.
  • Прочие условия.

В ней сказано, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. А, так же, что в случае невыполнения обязательств указанных пунктов, стороны имеют право, каждая со своей стороны, требовать материального возмещения.

В следующих частях говорится о порядке разрешения споров и заключительных положениях. В конце договора адреса, реквизиты и подписи сторон.
Скачать образец Договора на оказание услуг электрика.

Скачать образец Акта приёмки-сдачи оказанных услуг. Хотелось бы всем пожелать, чтобы Договор НЕ потребовался бы для разрешения споров или разногласий.


Достичь этого очень просто: исполнителю качественно и в срок выполнить работу, а заказчику вовремя и полностью рассчитаться.

Электроснабжение объектов

Со своей стороны заказчик обязуется создать исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат сразу после получения извещения об окончании работ. Заказчик обязуется оплатить работу по цене, указанной в договоре.

Заказчик имеет право во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

А также отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг.

Внимание

В части о цене договора и порядке расчётов указывается полная стоимость всех работ и в каком порядке происходит оплата, то есть, каков размер аванса и какая часть оплачивается после подписания акта приёмки-сдачи оказанных услуг. Здесь же оговаривается то, что в цену не входит стоимость электротехнических материалов и что оплата осуществляется путём наличного расчёта.

Как правильно составить типовой договор на электромонтажные работы

Под документом, должны быть адреса, реквизиты (паспортные данные) и подписи обеих сторон, с обязательным предоставлением паспорта для сверки данных. В первой части оговаривается сам предмет договора, то есть, то, что исполнитель обязуется оказать услуги, а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Важно

В этой же части есть общий список услуг, более подробно всё рассчитывается в смете на работы. Здесь же указан срок выполнения работ и то, что услуги считаются оказанными после подписания заказчиком Акта приёмки-сдачи оказанных услуг.

И по требованию заказчика безвозмездно исправить все выявленные недостатки.

Выполнить все работы качественно, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта согласно нормативным документам; 2.1.2.

Оказать Услуги в полном объеме. 2.1.3. Исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы.

2.2. Заказчик обязан: 2.2.1. Оплатить работу по цене и сроки, указанные в пункте 3. настоящего договора. 2.3. Заказчик имеет право: 2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем. 3. Стоимость услуг и порядок расчетов : 3.1.

Стоимость услуг по настоящему договору составляет, НДС не облагается. 3.2.
Типовой образец договора подряда на электромонтажные работы регламентирует проведение следующих мероприятий — проектирование и выполнение электромонтажных работ, пусконаладочные работы и сдачу объекта в эксплуатацию.

Для проведения этих мероприятий, как правило, предварительно требуется разработать:

  • технический проект;
  • проект организации работ;
  • сметную документацию;
  • экономическое обоснование;
  • проект производства работ;
  • чертежи и монтажные схемы на проведение работ;
  • другие документы, в зависимости от условий конкретной сделки.

Например, на основании проекта производства работ в дальнейшем оформляются спецификации и заявки на покупку монтажных инструментов, механизмов, материалов, оборудования, электрических конструкций, трансформаторов, узлов, блоков и т.д.

Примеры работ в разных помещениях. Сборка и установка электрощитов. Контракт для проведения электромонтажа в квартирах, домах и кабинетах — SmartElektrik.

Эталон контракт подряда на электромонтажные работы с компаниями и электриками — электромонтажная компания ооо смарт электрик москва, в квартире. Пример монтажа проводки в особняке. Контракт подряда на электромонтажные работы с компаниями и электриками.

Цены на проектирование электроснабжения. Внешняя проводка в кабельных каналах. К примеру, время от времени появляются конфликты, когда рабочие портят дорогостоящие строй материалы, что может повлечь нехорошие последствия в виде не выполнения оговоренных критерий либо выполнение не в полном объеме.

Может предполагаться ответственность за не выполнение собственных обязанностей сторонами, услуг в полном объеме либо в оговоренный срок, повлекших убытки либо невозможность выполнения работ.

Договор электрика: оказание услуг, скачать образец, гарантия электрика

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, спор подлежит рассмотрение в Арбитражном суде в установленном законодательством РФ порядке.

6.

Заключительные положения 6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору и составляют его неотъемлемую часть.

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора. Адреса и банковские реквизиты сторон Заказчик: Исполнитель: Место для реквизитов Заказчика и Исполнителя.

Передача материалов и оборудования оформляется соответствующими актами — Актом приема-передачи материалов и Актом приема-передачи оборудования, которые после подписания сторонами становятся неотъемлемой частью соглашения.

Структура и содержание договора подряда на электромонтажные работы

  1. Дата и место заключения соглашения.
  2. Наименование сторон.
  3. Предмет договора. В соответствии с договором, исполнитель (подрядчик) обязуется выполнить в обусловленный договором срок электромонтажные работы и передать их результат заказчику, который обязуется принять и оплатить полученный результат в порядке, установленном соглашением. Объем, содержание и сроки выполнения задания указываются в Календарном плане работ. Это приложение после согласования и подписания сторонами становится неотъемлемой частью договора.

MASTECH серия MS5201 кабельных и других линий напряжением, в соответствии с ПУЭ глава 1.8.7.

-аппаратов и цепей напряжением до 500В- мегаомметром на напряжение 500В, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям. -проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами.

— пуско-наладочные работы. -ввод в эксплуатацию, работы будут происходить по адресу 1.3. Срок оказания услуг- с момента подписания настоящего Договора. 1.4.

По качеству работы должны соответствовать требованиям Договора, стандартов, ГОСТов, ТУ, СниПов, ПУЭ, ПТЭЭП и действующему законодательству Российской Федерации.Вот это мы пишем в договоре. Как гарантия Заказчику что мы профессионально выполним свою работу.
2. Права и обязанности сторон 2.1. Исполнитель обязан: 2.1.1.

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..Предоставляем все документы , сертификаты, допуски. Договор г. Москва » » 2014 г. Компания ООО СПЕЦЭЛЕКТРОЩИТ , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и ЗАО или ООО , именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующее на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 1.

Предмет договора 1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать электромонтажные работы, указанные в пункте 1.2,с соблюдением действующих технических условий на электромонтажные работы. Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 1.2. Исполнитель обязуется оказать например следующие услуги.

-сборка электрощита согласно приложенной схеме……………………………. -монтаж,установка щита на место адрес и его подключение. —фазировка электрической линии.
Договор на оказание услуг необходим в равной мере и заказчику, в лице хозяина квартиры или частного дома, и подрядчику, в лице электрика.

Для человека, который решил сделать монтаж электропроводки у себя Дома и у него нет знакомых, которые могли бы порекомендовать специалистов, нужна уверенность и доверие, в определённой мере, к незнакомому мастеру. То же самое относится и к подрядчику, он, точно так же, впервые видит перед собой незнакомого человека.

То есть, требуется документ который обеспечит уверенность в том, что все работы будут выполнены качественно и в срок, с одной стороны.

И что все выполненные работы будут оплачены, с другой стороны. Договор составляется в двух экземплярах, один для заказчика и второй для исполнителя.

У каждой из сторон есть свои права, обязанности и ответственность. Это не резюме или автобиография мастера с его личными данными.

Источник: http://2440453.ru/obrazets-dogovora-na-elektromontazhnye-raboty-dlya-naruzhnogo-elektrosnabzheniya/

Договор подряда на электромонтажные работы – Типовой договор подряда

Договор оказания услуг электрика образец

г. ____________                                                                                       «___»  _________  20___ г.

Иванов Иван Иванович ___________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны,

и И.П. Петров именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется на свой риск по заданию заказчика выполнить электромонтажные работы на объекте Заказчика__________________________________, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ.

1.2. Работы выполняются в сроки______________________.

1.3. Работы выполняются на основании согласованной Заказчиком сметы, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.4. По качеству работы должны соответствовать требованиям Договора, стандартов, ГОСТов, ТУ, СНиПов и действующему законодательству Российской Федерации.

2. Стоимость работ и порядок расчётов

2.1. Стоимость работ по Договору определяется сметой и составляет____________ рублей.

2.2. При необходимости, Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в определённом сторонами размере в течение 5 (пяти) календарных дней с момента согласования сметы на работы.

2.3. Оплата работ производится после их выполнения на основании актов выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-2 и КС-3 в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их подписания.

2.4. Оплата производится в рублях путём безналичного расчёта, либо по согласию сторон иным, не запрещённым законом способом.

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить все работы качественно, в объёме и сроки, предусмотренные настоящим договором и приложением к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта согласно нормативным документам;

3.1.2. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

3.1.3. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

  • непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации;
  • возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
  • иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.1.4. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3.1.

3 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

3.1.5. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3.1.

3 настоящей статьи, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал или оборудование, техническую документацию, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причинённых его прекращением убытков.

3.1.6. В случае невозможности завершить работы в срок по причинам, зависящим от Заказчика, Подрядчик обязуется немедленно направить Заказчику письменное уведомление о невозможности завершения работ в срок. В этом случае Сторонами оформляется дополнительное соглашения, изменяющее сроки производства работ;

3.1.7. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ;

3.1.8. Вывезти в недельный срок со дня подписания окончательного акта о приёмке работ за пределы объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Обеспечить объем работ по настоящему договору.

3.2.2. При необходимости предоставить все необходимые для производства работ материалы.

3.2.3.

В течение 3-х дней с момента получения от Подрядчика уведомления об окончании работ с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. В этом случае составляется акт с перечнем недостатков и сроками их устранения. В случае принятия работ без проверки Заказчик в последующем не вправе ссылаться на недостатки в выполненной работе.

3.2.4. Предоставить Подрядчику помещение для хранения инструментов, оборудования и материалов Подрядчика и обеспечить их надёжную охрану.

3.2.5. Принять выполненную Подрядчиком работу по акту приёма-передачи в соответствии с п. 4 договора;

3.2.6. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном п. 2 настоящего договора.

3.3. Подрядчик имеет право:

3.3.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика с учётом установленных настоящим договором требований;

3.3.2. При несоблюдении Заказчиком обязанности оплатить выполненную работу, Подрядчик вправе удерживать результат работ до полной оплаты соответствующих сумм, либо приостановить производство работ, при этом конечный срок выполнения работ отодвигается соразмерно количеству дней просрочки.

3.3.3. В случае неоплаты выполненных работ в предусмотренный договором срок Подрядчик вправе отказаться от выполнения работ с предъявлением Заказчику фактически понесённых расходов.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Вносить любые изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. Заказчик вправе давать письменные распоряжения, обязательные для Подрядчика, которые действительны после подписания сторонами дополнительного соглашения.

3.4.2. Заказчик и/или его представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ;

3.4.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, а при неисполнении Подрядчиком этого требования в назначенный срок отказаться от договора;

3.4.4. Если Подрядчик не приступает к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора.

4. Приёмка завершённых  работ

4.1. Подрядчик передаёт Заказчику за 1 (один) рабочий день до начала приёмки завершённых работ два экземпляра исполнительной документации (акт приёмки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-2 и КС-3).

4.2. Приёмка работ производится в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления Подрядчика об их готовности. В случае отказа Заказчика от приема работ в указанный срок без указания причин акт выполненных работ считается подписанным в одностороннем порядке.

4.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков работы или их причин по требованию любой стороны должна быть назначена экспертиза.

Расходы на экспертизу несёт сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

В случае если экспертизой будет установлено, что причиной недостатков работ является ненадлежащее исполнение обязательств какой-либо стороной, эта сторона обязана компенсировать другой стороне понесённые ей в связи с оплатой экспертизы расходы.

4.4. До сдачи работ Подрядчик несёт ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения объекта работ, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы (затопление, хищение и т. п.).

5.1. Подрядчик гарантирует:

5.1.1. Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

5.1.2. Своевременное (не позднее пятнадцати дней после выявления) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

5.1.3. Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта;

5.1.4. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 2 (два) года со дня подписания сторонами окончательного акта о приемке работ.

6. Ответственность сторон

6.1. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в настоящем договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

  • безвозмездного устранения недостатков в 10-дневный срок с момента их выявления;
  • уменьшения стоимости работ, установленной в п. 2 настоящего договора, на сумму ущерба, причинённого Подрядчиком отступлением от настоящего договора;

6.2.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: наводнение, землетрясение и иные природные явления, а также война, военные действия или действия государственных органов. Стороны обязаны немедленно сообщить о начале действия таких обстоятельств и времени их действия.

7. Особые условия

7.1. Любая договорённость между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

7.2. Все исправления по тексту Настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении представителями Сторон в каждом отдельном случае.

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по экземпляру для каждой из сторон.

7.4. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору.

7.5. В случаях, не предусмотренных Настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством.

7.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего договора и в связи с ним разрешаются путем переговоров.

Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования споров. Все возможные претензии по Настоящему договору, должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 дней с момента получения претензии.

В случае недостижения согласия спор разрешается в судебном порядке.

Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/

Договор с электриком на выполнение работ

Договор оказания услуг электрика образец

Поэтому он должен отвечать следующим условиям: А, с другой стороны заказчик не тратит своё время. При расчётах используется расписка в получении денег и товарные чеки магазинов, складов или баз.

В шестой части договора оговаривается ответственность сторон. Договор на оказание услуг необходим в равной мере и заказчику, в лице хозяина квартиры или частного дома, и подрядчику, в лице электрика.

Для человека, который решил сделать монтаж электропроводки у себя Дома и у него нет знакомых, которые могли бы порекомендовать специалистов, нужна уверенность и доверие, в определённой мере, к незнакомому мастеру. То же самое относится и к подрядчику, он, точно так же, впервые видит перед собой незнакомого человека.

И что все выполненные работы будут оплачены, с другой стороны.

Договор составляется в двух экземплярах, один для заказчика и второй для исполнителя.

Договор на выполнение работ

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _______ ООО(ЭлектроМонтаж) именуемый в дальнейшем «Подрядчик», и _______________________________________________________________________именуемый в дальнейшем “Заказчик”, заключили настоящий договор о нижеследующем: Предмет договора 1.1.

Подрядчик принимает на себя подряд по объекту: _____________________________________________________ 1.2. За выполненную работу Заказчик обязуется выплатить Подрядчику денежное вознаграждение в 1.3.

Объем и стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, определяются в Приложении № 1 к настоящему договору, которое является неотъемлемой его частью.

Права и обязанности сторон 2.1. Заказчик обязуется передать Подрядчику для выполнения работ в течение 3 (трех) дней с мо­мента подписания настоящего договора, необходимую документацию для выполнения работ. 2.2.

Договор на оказание услуг по электромонтажным работам

ДОГОВОР на ОКАЗАНИЕ УСЛУГ по ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ.

г. Пенза «___»_______________ 20__ г. 1.1.Подрядчик обязуется выполнить ремонтные электромонтажные работы в соответствие со сметой (Приложение ), в __________________________ по адресу: __________________________, далее Объект.

1.2.

Заказчик обязуется передать Подрядчику необходимую техническую документацию, обеспечить фронт работ, создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат (готовый к эксплуатации объект) и оплатить обусловленную настоящим Договором сумму. 1.3.Приложение – Смета на электромонтажные работы 1.4.Приложение является неотъемлемой частью Договора. 3.1. Стоимость работ определяется в соответствии со сметой (Приложение ) в расценках по нормативной базе ТСН-2001.

4.

Договор на проведение электромонтажных работ.

В связи с технологической необходимостью, сроки могут корректироваться по взаимной договоренности.

2.1.2. Исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат настоящему договору.

3.В случае нанесения ущерба в ходе работ Заказчику или третьим лицам, возместить ущерб пострадавшей стороне. 2.2.1. Оплатить работу Подрядчика, в случае надлежащего исполнения работ.

Договор с электриком на обслуживание образец

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

4.6. Факт ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по договору, а также размер неустойки определяется и фиксируется в Акте. 4.8. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения своих обязательств по договору.

от 7500 от 9000 70 руб.

Гражданско- правовой договор № ____ на обслуживание электросетей 0,4 кВ Московская область, ___________________ район, __________ с\п, СНТ «_________» от ____ ___________2013 г.

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства ответственного по обслуживанию электрического хозяйства СНТ «_________». 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1.1. Обеспечивать допуск Исполнителя на свои объекты.

2.1.2. Принимать работы по актам выполненных работ. 2.2.1. Для выполнения работ, предусмотренных п.

1.1 настоящего договора, гарантировать высокий профессиональный уровень выполнения работ, использовать соответствующие материалы, приборы и инструмент, принадлежащие Исполнителю. 2.2.2. Проводить согласованные между Сторонами работы в соответствии с техническими требованиями, требованиями действующего законодательства и с соблюдением правил безопасности.

2.2.3.

Сборка, поставки, подключение электрощитов. Выгодные предложения по комплектации объектов. Все цены, Вы можете узнать у наших менеджеров по тел.

+7 (915) 057-03-53. ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.Предоставляем все документы , сертификаты, допуски. г. Москва » ___ » __________ 2014 г.

Компания ООО СПЕЦЭЛЕКТРОЩИТ , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и ЗАО или ООО , именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующее на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 1.2. Исполнитель обязуется оказать например следующие услуги. -сборка электрощита согласно приложенной схеме…………………………….

-монтаж,установка щита на место адрес и его подключение. —фазировка электрической линии.

Источник: https://152-zakon.ru/dogovor-s-ehlektrikom-na-vypolnenie-rabot-12444/

Сила закона
Добавить комментарий